Бизнес-план сайта

 

 

       Финансовый  план

     Для создания сайта необходим объём финансирование в размере $38 500 000.  

      

     Из  них:

1. Подготовка контента Интернет-магазина (текст сайта, таблицы и графика сайта) - $500 000.
2. Разработка и отладка собственно Интернет-магазина - $1 000 000;
3. Подготовка рекламных материалов для передачи покупателям в печатном и электронном виде - $100 000.
4. Раскрутка (реклама) Интернет-магазина в Интернете - $36 000 000.
5. Сопровождение, поддержка и обновление Интернет-магазина в течение года веб-студией "Антула" - $600 000.
6. Дополнительные организационно-технические расходы предприятия (обновление компьютерного парка, приобретение новой оргтехники, затраты на оплату хостинга, обеспечение безотказной работы сайта, обучение персонала и т.п.) - $300 000.

     Обеспечение кредита: фирма имеет возможность  оплатить все расходы, связанные с разработкой сайта собственными средствами.  

      

     Предполагаемая  прибыль в течение года от данного проекта ожидается в размере не менее 250%.  

 

Заключение

     Исходя  из задач курсовой работы, можно  сделать следующие выводы:

1. Для предпринимательства и бизнеса, чтобы выжить в условиях конкуренции, необходимо ориентироваться не только в настоящем, но и прогнозировать будущее. Большие фирмы и предприятия разрабатывают долговременные стратегии, которые бы позволили оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка. Каждая фирма должна найти свой стиль работы, наилучшим образом учитывающий специфику условий, возможностей и ресурсов. Но даже в малом бизнесе нельзя обойтись без планирования, так как планирование является основой деятельности предприятия.
2. Бизнес-план выступает как объективная оценка собственной предпринимательской деятельности фирмы и в то же время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка.
3. Целью бизнес-плана может быть получение кредита или привлечение инвестиций, определение стратегических и тактических ориентиров фирмы, а также решение стратегических и тактических задач, стоящих перед предприятием независимо от его функциональной ориентации.

 

Список использованной литературы

 
     

1. Бухгалтерская и статистическая отчетность по ООО «Волготерм».
2. Аникеев С.А. Методика разработки плана маркетинга [Текст]. – М.: Форум, 2004.
3. Ансофф И. Стратегическое управление [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 2005.
4. Баканов М.И. и др. Теория экономического анализа [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 2005.
5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 2006.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента [Текст]. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 2003.
7. Берл Густав и др. Мгновенный бизнес-план. Двадцать быстрых шагов к успеху [Текст]. Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 2006.
8. Бизнес-план. Методические материалы [Текст]/ Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 2005.
9. Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха [Текст]. – М.: Экономика, 1995.
10. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии [Текст]. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2004.
11. Герчикова И.Н. Менеджмент [Текст]. – М.: ЮНИТИ, 2006.
12. Горохов Н.Ю., Малев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ [Текст]. – М.: Филинъ, 2005.
13. Грибалев Н.П., Игнотов И.П. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению [Текст]. – С. Петербург: Белл, 2002.
14. Доил Д. Как создать предприятие [Текст]. Пер. с англ. – Таллинн, 2006.
15. Донцова Л.В. Никифорова Н.А. Составление и анализ годовой бухгалтерской отчетности [Текст]. – М.: ДИС, 2005.
16. Едронова В.Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 2004.
17. Ефимова О.А. Как анализировать финансовое состояние предприятия [Текст]. – М.: Перспектива, 2003.
18. Ефимова О.А. Финансовый анализ [Текст]. – М.: Финансы, 2006.
19. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия [Текст]. – М., 2006.
20. Зудилин А.П. Бухгалтерский учет на капиталистических предприятиях [Текст]. – М.: УДНЮ, 2005.
21. Ковалев В.В. Анализ финансового состояния и прогнозирование банкротства [Текст]. – С.Петербург, 2003.
22. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст]. – М.: Прогресс, 2006.
23. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха [Текст]. – М.: Машиностроение, 2005.
24. Максимова И.В. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия [Текст]. – М.: Маркетинг, 2005.
25. Мамедов О. Ю. и др. Современная экономика [Текст]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
26. Минаева Э.С. Антикризисное управление [Текст]. – М.: БЕК, 2003.
27. Пелих А.С. Бизнес-план [Текст]. – М.: Ось, 2005.
28. Пратт Ш.П. Оценка бизнеса. Анализ и оценка закрытых компаний [Текст]. – М.: Институт экономического развития Всемирного банка, 2005.
29. Стоянова Е.А. Финансовый менеджмент в условиях инфляции [Текст]. – М.: Перспектива, 2004.

 

        Приложения

     Договор  № __ 

     гор. Москва                "__" _____ 200_ год 

        

           

      _______, именуемый далее Заказчик, в  лице _______, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и веб-студия  "Антула", именуемая далее веб-студия, в лице директора _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

     1. Предмет договора

     1.1. Заказчик поручает, а веб-студия принимает на себя выполнение следующих работ: 

     - разработку в соответствии с  Техническим заданием (Приложение 1) программного обеспечения, предназначенного для оформления материалов Заказчика (Приложение 2) в виде web-сайта (далее – Сайт), посвященного продаже и сдаче в аренду недвижимости;

     - размещение Сайта в Интернете.

     2. Порядок и сроки выполнения работ  

     2.1. Веб-студия приступает к выполнению работ с момента подписания настоящего Договора.

     2.2. Макет и структура Сайта определяются веб-студией самостоятельно.

     2.3. В случае необходимости расширения работ по настоящему Договору при развитии проекта осуществляется разработка дополнительных программных модулей, подключение баз данных, переход на другую программно-аппаратную платформу и т.д. Стороны составляют дополнение к Договору.  

     3.  Права и обязанности Сторон

     Веб-студия обязана:

     3.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

     - непригодности или недоброкачественности  предоставленной Заказчиком информации или технической документации;

     - возможных неблагоприятных для  Заказчика последствий  выполнения его указаний о способе выполнения задания;

     - иных, не зависящих от веб-студия  обстоятельств, которые могут  повлиять на качество работы  или невозможность ее завершения  в срок.

     3.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные ошибки (смысловые, грамматические и орфографические ошибки, неработающие гиперссылки и негрузящиеся рисунки).

     Веб-студия имеет право:

     3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком  своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора веб-студии.

     3.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны веб-студии об обстоятельствах, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.

     Заказчик  обязуется:

     3.5. Своевременно произвести оплату работ.

     3.6. Предоставлять веб-студии информацию, подлежащую размещению на Сайте в форматах и на носителях, указанных в Приложении 1 настоящего Договора.

     Все текстовые и графические файлы Заказчик предоставляет на магнитных носителях на CD.

     3.7. Технические, научные, экономические и другие требования к работе, являющейся предметом договора, отражены в Приложении 1.

     3.8. Содержание работы и сроки выполнения работы (ее этапов) определяются календарным графиком согласно Приложению 2.

     3.9. Датой исполнения обязательств по Договору считается дата закачки Сайта в сеть Интернет и уведомления об этом Заказчика.

     4. Стоимость работы  и порядок расчетов  

     4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме __________ тыс.р. в том числе НДС __________ тыс.р.

     4.2. Заказчик производит 90% предоплату работ. Оставшиеся 10% стоимости оплачиваются в течение двух дней с момента закачки Сайта в сеть Интернет.  

     5. Порядок сдачи  и приемки результатов работы

     5.1. Приемка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1 настоящего Договора.

     5.2. При завершении работы веб-студия представляет Заказчику исходный программный код Сайта на CD.

     5.3. В случае непредставления Заказчиком в течение двух дней с момента закачки сайта в Интернет, мотивированного отказа от приемки, работа считается принятой.

     5.4. При мотивированном отказе Заказчик с участием веб-студии составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

     5.5. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, веб-студия приостанавливает ее, ставит об этом в известность Заказчика в течение двух дней после приостановления работы. В этом случае стороны в двухдневный срок рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение двусторонним документом.

     6. Материальная ответственность  Сторон

     6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы по Договору, веб-студия уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% в день. Общая сумма штрафных санкций не может превышать стоимости работ по Договору.

     7. Права на сайт 

      

     7.1. Имущественные права на Сайт переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.

     7.2.  Веб-студия вправе установить на каждой странице сайта гиперссылку с указанием своего имени или имени веб-дизайнера.

     7.3. Все вопросы, касающиеся права на сайт, регулируются действующим законодательством РФ.

     8.  Ответственность сторон. Разрешение споров

     8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

     8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения  согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным законодательством РФ.

     8.3. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законом порядке. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в порядке доарбитражного рассмотрения регулируются путем создания комиссии из представителей Сторон с привлечением незаинтересованной стороны.

     9.  Форс-мажор

     9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.