Размещение заказа на выполнение работ в транспортном строительстве

Основные требования

Участники размещения

1

2

3

4

5

1. Заявка на участие в конкурсе

+

+

+

+

+

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),  полученную не ранее чем за шесть месяцев до  01.06.2010г.

+

+

+

+

+

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица

+

+

+

+

+

4. Копии учредительных документов участника размещения заказа

+

+

+

+

+

5. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

+

+

-

+

+

6. Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, включая- конкурсное предложение, составленное по форме приложения 2 к конкурсной документации

+

+

+

+

+

7. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

7.1. Документ, подтверждающий внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения)

+

+

-

+

+

Основные требования

Участники размещения

1

2

3

4

5

7.2. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям:

- Не проведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

• Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника  размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

+

+

+

+

+

+

+

++

+

++

+

++

7.3. сертификаты по качеству, свидетельство о допуске на проектные работы, свидетельство о допуске на строительство Бенин

+

+

+

+

+

№ заявки i=1,…,m

№ показателя качества j=1,…,k

Z_j

K_ijν ,  ν=1,…,n 
баллов

K_ij  
баллов

 ν=1

 ν=2

ν=3

ν=4

1

1

20

20

20

20

20

20,0

2

40

40

20

40

40

35,0

3

40

40

40

40

40

40,0

100

100

80

100

100

95,0

2

1

20

10

0

5

5

5,0

2

40

40

40

25

30

33,8

3

40

0

0

0

0

0,0

100

50

40

30

35

38,8

3

1

20

0

20

10

10

10,0

2

40

40

40

30

40

37,5

3

40

40

40

35

40

38,8

100

80

100

75

90

86,3

4

1

20

15

20

15

15

16,3

2

40

40

40

35

40

38,8

3

40

30

40

40

40

37,5

100

85

100

90

95

92,5

  Оценка заявок по критерию "Цена контракта"

Z_a    =

45

%

С_max=

9991999,7

тыс.руб.

Участник 
конкурса

№ заявки i=1,…,m

С_i  
тыс.руб.

R_a,i 
баллов

 Лаборатория  обследования искусственных  сооружений

1

6495310,00

35,0

ЗАО «СтройМост»

2

7250000

27,4

 ОАО «СтройБалт»

4

9093434

9,0

 ОАО «Империя»

5

5406400

45,9

Z_a     -значимость критерия "Цена контракта", %;

С_max-начальная (максимальная) цена контракта, тыс.руб.;

С_i     -цена контракта, предложенная в i-й заявке на участие в конкурсе, тыс.руб.;

i      -номер заявки (участника конкурса), определяемый при ее регистрации;

R_a,i -рейтинг i-й заявки по критерию "Цена контракта", баллов.

  Оценка заявок по критерию "Сроки выполнения работ"

Z_f       =

35

%

T₁^max=

12

мес

21.01.2012

T₁^min=

6

мес

21.07.2011

T₂^max=

T₂^min=

0

Участник 
конкурса

№ заявки i=1,…,m

T_1,i  
дней

T_2,i  
дней

R_f,i 
баллов

Лаборатория  обследования искусственных  сооружений

1

22.01.2011

01.12.2011

33,3

  ЗАО «СтройМост»

2

22.01.2011

01.12.2011

33,3

 ОАО «СтройБалт»

4

22.01.2011

01.12.2011

33,3

ОАО «Империя» 

5

22.01.2011

01.12.2011

33,3

(T₁^max-T₁^min)+(T₂^max-T₂^min)=

6

Z_f     -значимость критерия "Сроки выполнения работ", %;

T_l^max-максимальный срок выполнения l-го этапа работ с даты заключения контракта,   
        дней; l=1,2;

T_l^min-минимальный срок выполнения l-го этапа работ с даты заключения контракта,   
        определяемый в конкурсной документации, дней; l=1,2;

T_li     -срок выполнения работ l-го этапа с даты заключения контракта, предложенный 
        в i-й заявке на участие в конкурсе, дней; l=1,2;

i      -номер заявки (участника конкурса), определяемый при ее регистрации;

R_f,i  -рейтинг i-й заявки по критерию "Сроки выполнения работ", баллов.

Участник 
конкурса

№ заявки i=1,…,m

Значения критериев и их значимостей

R_i 
баллов

R

R_a,i

Z_a

R_c,i

Z_c

R_f,i

Z_f

Лаборатория  обследования искусственных  сооружений

1

35,0

45,0

95,0

20,0

33,3

35,0

46,4

3

 ЗАО «СтройМост»

2

27,4

45,0

38,8

20,0

33,3

35,0

31,7

5

 ОАО «СтройБалт»

4

9,0

45,0

86,3

20,0

33,3

35,0

33,0

4

 ОАО «Империя»

5

45,9

45,0

92,5

20,0

33,3

35,0

50,8

2